Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Образец приложения о бесплатной поставке к договору поставки

Образец приложения о бесплатной поставке к договору поставки

Спецификация к договору поставки продукции (образец)


В качестве документа, конкретизирующего условия договора, нами предлагается спецификация к договору поставки. Это краткое соглашение, являющееся частью рамочного договора. В нем обязательно предусматривается состав партии поставки (количество, ассортимент, цена товара), иногда другие условия (адрес склада грузополучателя, срок поставки и др.)Конечно, можно предусмотреть в договоре, что предмет согласуется в товарных накладных и счетах-фактурах.

Однако эти документы передаются непосредственно при исполнении обязательств по конкретной партии, а значит, лишают контрагентов возможности переговоров, заставляя покупателя принимать товар «как есть», а продавца – ждать оплаты в «разумный срок».

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год.

Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами. 10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Спецификация

В процессе оформления сделки детальному описанию подлежит предмет поставки – конкретно определенные вещи, имущество, товар. Включение в текст документа масштабного перечня изделий нецелесообразно, так как малейшее изменение ассортимента или характеристик товара повлечет необходимость менять весь договор или составлять многочисленные дополнительные соглашения. Для целей описания каждой единицы товара, его количества и качественных параметров, используется спецификация к договору поставки.

Данный документ содержит согласованные сторонами условия в отношении предмета сделки. Обратите внимание! Если в процессе исполнения контракта участники достигли взаимной договоренности об изменении ассортимента, количества или качества товара, им нет необходимости переписывать сам текст соглашения. Такие поправки будут внесены только в спецификацию, которая признается сторонами неотъемлемой частью исходного договора.Типовая законодательством не установлена, поэтому элементы ее содержания участники правоотношений определяют самостоятельно.

На практике, в содержание спецификации входят следующие положения:

  1. Указание на ГОСТы, технические нормативы, стандарты и правила, которым должно соответствовать качество товара;
  2. Наименование товара, описание технических характеристик отдельных разновидностей имущества и т.д.;
  3. Стоимость имущества по каждой позиции спецификации.
  4. Единицы измерения поставляемого товара, указание на общее количество каждой номенклатуры товара;

Практическое значение спецификации реализуется на стадии принятия покупателем товара или отдельных этапов поставки.

В процессе сверки количества и качества имущества стороны составляют товарные накладные, акты приема-передачи и иные отчетные документы.

Спецификация на поставку товара

Формирование спецификации на поставку товара происходит только после заключения договора поставки. Документ не является самостоятельным, а служит приложением к договору, являясь его неотъемлемой частью. Спецификации имеют довольно широкое распространение (особенно в торговых компаниях), даже несмотря на то, что они не являются обязательными к применению.При этом, их автографы должны быть только «живыми» — использование факсимильных подписей, т.е.

отпечатанных каким-либо методом не разрешается, за исключением ситуаций, когда договор заключается «удаленно, а предприятия имеют официально зарегистрированные электронные цифровые подписи.

Кто формирует спецификацию

Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком – это может быть менеджер/руководитель отдела, в ведении которого находится договор поставки, юрисконсульт или другой сотрудник. Главное условие, чтобы этот человек знал все тонкости основного документа, имел точные сведения о поставке и знал, как правильно оформить спецификацию.

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору поставки № __ /______ от «___» ____________ 20___ г. № Обозначение Наименование Кол-во, шт. Цена, руб. с НДС 18% Сумма, руб.

с НДС 18% 1 2 3 4 5 ИТОГО: ИТОГО: ______________________ руб. в т.ч. НДС 18%.

  • Срок отгрузки не позднее ___ дней после 100% предоплаты.
  • Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора.
  • Цена на согласованный в настоящей спецификации товар действительна до «___» __________ 20___ г. включительно.

Поставщик: Покупатель: Скачать документ «»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

от «___» ___________ 20__ г.

п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Всего, руб. ИТОГО: 1. Общая стоимость поставляемого Товара составляет _______,__ (_____________), в т.ч.

НДС-18%. 2. Срок доставки: ________________________ . 3. Адрес доставки: ________________________ . 4. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поставки №_______ от «__» ________ 20__ года.
ПОСТАВЩИК: ______________________________________

Договор поставки товара отдельными партиями

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.2. Товар поставляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего договора. 2.1.Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего договора, определяются с учетом потребностей Покупателя и наличия у Поставщика соответствующего товара, согласовываются Сторонами посредством подачи заявки (возможна подача устной или переданной посредством факсимильной связи заявки).

2.1.Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего договора, определяются с учетом потребностей Покупателя и наличия у Поставщика соответствующего товара, согласовываются Сторонами посредством подачи заявки (возможна подача устной или переданной посредством факсимильной связи заявки). 2.2. Датой поставки партии Товара является дата подписания уполномоченными представителями товарной накладной. 2.3. Товар передается представителю Покупателя, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара.

3.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения товара Покупателем (дата подписания сторонами товарной накладной). 3.2.

Какие приложения могут быть оформлены к соглашению на оказание услуг

Спецификация, перечень и описание объекта договора составляются в произвольной форме. В выше перечисленных документах должны содержаться следующие сведения:

  1. сведения о сторонах соглашения;
  2. реквизиты договора, на основании которого они составляются (наименование, порядковый номер и дата заключения);
  3. порядковый номер приложения.

Чтобы образцы спецификации, перечня и описания имели юридическую силу стороны должны их подписать и скрепить печатями.

С этим шаблоном часто используют: Популярные документы и процедуры: Все приложения к договору составляются в той же форме, что и сам договор, то есть в письменном виде.

Для того, что бы приложение являлось неотъемлемой частью договора и имело такую же юридическую силу нужно, что бы текст самого договора указывал на факт наличия приложений. Правильным будет ссылка на приложение в пункте, которым он предусматривается, например: перечень передаваемого имущества указан в приложение № 1 к договору.
Правильным будет ссылка на приложение в пункте, которым он предусматривается, например: перечень передаваемого имущества указан в приложение № 1 к договору. Соблюдение такого условия вполне достаточно, что бы легитимизировать дополнение к письменной сделке.

Часто в заключительной части договора стороны указывают, что все приложения к договору являются его неотъемлемой частью и должны быть согласованы обеими сторонами. Излишней такая фраза не будет, и то, что все приложения должны быть утверждены сторонами – непременное условие его составления. Если приложений несколько, то следует их все пронумеровать, что бы каждое имело свой отличительный индивидуальный номер.

Номер приложения по общему правилу проставляется в правом верхнем углу листа.

Так же каждое приложение должно быть подписано сторонами договора. Для удобства можно так же указать, сколько листов содержит каждое дополнение к основному договору. Особых отличий приложений договора услуг от прочих договоров не имеется, по сути, их правовая природа та же самая, и к ним могут быть отнесены:

  1. дополнительные соглашения об изменениях и дополнениях к договору и самим приложениям;
  2. перечни услуг, подлежащих оказанию исполнителем с подробным описанием всех видов работ, стоимости отдельного задания и конкретных сроков, если требуется поэтапное выполнение;
  3. акты приема-передачи результатов услуг.

Каждое приложение должно иметь порядковый номер, и подписано сторонами сделки.

Содержание договора зависит от конкретного вида услуг, подлежащих оказанию. Так для соглашения об оказании услуг медицинского характера в обязательном порядке должны прилагаться направления лечащего врача или консилиума специалистов. В качестве приложения может выступать копия медицинской карты пациента и в соответствии с указанными документами составляется перечень услуг, которые надлежит оказать медицинскому учреждению.

По результатам выполненных работ составляется акт приема-передачи. Если перечень услуг достаточно обширный, то их лучше выносить в отдельное приложение с указанием вида работ, сроков выполнения и стоимости отдельного задания. Образец допсоглашения к договору оказания услуг Образец акта к договору оказания услуг В соответствии с общими требованиями Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в каждом соглашении должен быть определен его предмет, т.

е. основное содержание взаимных обязательств сторон, устанавливаемых вследствие заключения той или иной сделки (п.

1 ст. 432 ГК РФ). Общие нормы ГК РФ дополняются специальными, касающимися предмета того или иного вида договора. Закрепляя в договоре предмет возникающих правоотношений, стороны не всегда могут с достаточной степенью детализации его описать, в т. ч. ввиду специфики таких правоотношений.

Для этих целей могут быть использованы приложения или дополнительные соглашения к договору оказания услуг – образец см.

далее. Помимо этого, с помощью приложения к договору оказания услуг – образец мы разместили далее – или допсоглашения к договору можно:

  1. привести качественные и количественные характеристики предоставляемых услуг и их результатов и др.
  2. изменить срок действия договора (например, пролонгировать его);
  3. ввести в основное соглашение новые условия;

Унифицированного образца дополнительного соглашения (далее — ДС) к договору оказания услуг нет. Обычно структура ДС такова:

  1. преамбула, содержащая сведения о сторонах договора;
  2. дата и место заключения;
  3. предложение дополнить основной договор новыми условиями или изложить конкретные пункты в новой редакции (с приведением содержания таких правок);
  4. указание на то, какие положения договора сохраняют свою силу;
  5. наименование документа;
  6. указание на дату или срок, после которых изменения вступают в силу;
  7. реквизиты, подписи и печати (при наличии сторон).

Соглашение об изменении договора должно быть заключено в той же форме, что и сам договор (п.

1 ст. 452 ГК РФ). Императивных норм, закрепляющих требование о наличии в тексте ДС указания на то, что оно является неотъемлемой частью договора, нет, однако на практике такая фраза обычно включается в содержание ДС с целью исключения возможных споров об отношении этого документа к основному договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 3.2. Оплата Услуг/Работ Исполнителя осуществляется в порядке 100% предоплаты в срок до «___»________ 20__ г. (Или же данный пункт можно развернуть более подробно – см.п.3.3. и п.3.4., соответственно тогда данный п.3.2 следует удалить и изменить нумерацию).

3.3. Предоплата Услуг/Работ в размере ____ % (процентов) в сумме ______ (__________) рублей перечисляется или вносится Заказчиком в кассу Исполнителя в срок ______ дней после подписания настоящего Договора.

3.4. Полная оплата Услуг/Работ Исполнителя осуществляется Заказчиком по факту монтажа Изделия в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта оказанных Услуг/выполненных Работ (Приложение №____). 3.5. В случае необходимости проведения Исполнителем дополнительных работ по заданию Заказчика стоимость таких работ согласовывается Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.5. В случае необходимости проведения Исполнителем дополнительных работ по заданию Заказчика стоимость таких работ согласовывается Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Расчеты по настоящему Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя или поступления наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (*) 4.1.

Срок гарантии производителя на Изделие при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне на Изделие, составляет ____ (_____) года с момента начала эксплуатации.

По окончании монтажа Изделия Исполнитель обязуется передать Заказчику гарантийный талон производителя, а также соответствующие сертификаты и разрешения на материалы и комплектующие. 4.2. Гарантия на Услуги/Работы устанавливается Исполнителем на срок ______ год(а) с момента передачи оказанных Услуг/выполненных Работ Заказчику.

4.3. В случае устранения недостатков монтажа или дефектов Изделия силами Заказчика гарантийные обязательства, установленные производителем, не применяются.

(*) – указанный раздел может вовсе и не прописываться… или прописываться выборочно… в зависимости от того, имеются ли какие-либо договоренности по гарантийным обязательствам… 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

– назначить новый срок оказания Услуг/выполнения Работ, при этом новые сроки согласовываются Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору; – потребовать исполнения оказания Услуги/выполнения Работы другим специалистом; – потребовать уменьшения цены за оказание Услуги/выполнение Работы; – расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. Исполнение указанного требования не освобождает Исполнителя от обязанности выплатить по требованию Заказчика неустойку в порядке и размере, определяемых законом.

– назначить исполнителю новый срок; – поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; – потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); – отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи… 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п.1 наст.ст. новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена – общей цены заказа.

Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Порядок оформления и пересылки

При оформлении и разработке документа нужно обратить внимание на несколько важных нюансов:

  • Исправления и помарки не допускаются. Однако их можно дополнить, а также расторгнуть предыдущие и составить новые.
  • Законодательство не запрещает использовать электронные версии документа наряду с бумажными, но только в том случае, если они будут подписаны электронными цифровыми подписями.
  • Оформляется всегда в двух экземплярах – по одному для поставщика и покупателя.
  • Хранятся вместе с договором и действуют бессрочно – до фактического исполнения приведенных условий, т.е. поставки соответствующих товаров в описанном количестве и в установленные сроки.
  • Поскольку форма свободна, лучше всего выбрать для нее фирменный бланк.

При этом передать её можно как в руки, так и с помощью:

  1. курьерской почты (по принципу «от двери до двери»);
  2. через факс передают значительно реже, поскольку эта техника менее распространена, и к тому же для передачи по факсу нужно, чтобы в договоре предусматривалась такая возможность.
  3. Почты России (лучше отправить заказным письмом);
  4. электронной почты (при наличии электронных подписей);

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.

Если компания начала заниматься поставкой товара недавно, лучше сразу разработать соответствующий бланк единого образца, по которому и оформлять все подобные документы.

Приложения к договору поставки

При оформлении сделки вам понадобятся приложения к договору поставки – их образцы представлены на этой странице.

Среди важнейших сопроводительных документов:

  1. Счет. Фиксирует стоимость продукции и факт ее оплаты покупателем.
  2. Акт приема-передачи имущества. Содержит данные о качестве и всех характеристиках поставляемого товара. Защищает покупателя от некачественной продукции, а продавца – от необоснованных претензий.
  3. График поставок. Это приложение к договору поставки и спецификации содержит информацию о том, какие товары, в каком объеме и когда обязуется поставить продавец.
  4. Протокол разногласий и их согласования. Документ составляется стороной, которая не согласна с некоторыми условиями договора. Вторая сторона может его подписать, если одобрит новую редакцию спорных условий.
  5. Дополнительное соглашение. Необходимо в том случае, если нужно изменить условия поставки (сроки, цену, количество товара) или расторгнуть сделку. Состоит из сведений о покупателе и продавце, реквизитов основного договора, перечня новых условий или решения о прекращении сотрудничества.

Все перечисленные документы можно составить онлайн – с помощью нашего редактора.

Спецификация к договору поставки: образец

Спецификация – документ, конкретизирующий условия купли-продажи.

Он состоит из перечня поставляемых товаров с указанием их вида, сорта, количества, марки, цены, качественных показателей. Спецификация к договору поставки также может содержать адрес склада грузополучателя и сроки доставки.

Различают несколько видов этого документа:

  1. отгрузочная спецификация – оформляется на конкретную партию товара;
  2. спецификация – приложение к договору поставки;
  3. часть расчетного документа.

Предмет соглашения также может согласоваться в счет-фактурах и товарных накладных. Предлагаем вам скачать бланк спецификации к договору поставки и другие приложения.

Заполните предложенные шаблоны и выберите удобный формат. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

7. Ответственность сторон

7.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. 7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. и настоящего Договора задолженности.

Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

С отсрочкой платежа

Одним из возможных условий договора поставки может являться отсрочка платежа.

Данный вариант предусматривает фактическую передачу имущества приобретателю, а, по согласованию сторон, и переход права собственности на товар.

Данные положения должны быть детально регламентированы условиями договора. Особое внимание при подготовке соглашения необходимо уделить положениям о сроках платежей, при нарушении которых у поставщика возникает право принудительного взыскания долга. На практике, такой вариант оформления договора используется в случаях, когда покупатель осуществляет реализацию поставленного товара, а расчет происходит за счет выручки от продажи.

На практике, такой вариант оформления договора используется в случаях, когда покупатель осуществляет реализацию поставленного товара, а расчет происходит за счет выручки от продажи. Подобная ситуация несет определенные риски для поставщика, который передает имущество под обязательство будущих платежей.

Приложения к договору поставки.

Понятие спецификации

Договор поставки, заключаемый преимущественно между субъектами предпринимательской деятельности, может иметь множество различных приложений, в том числе:

  1. формы заявок на поставку или отгрузочных разнарядок;
  2. дополнительные соглашения об изменении или дополнении каких-то условий и др.
  3. прайс-листы;
  4. акты согласования цен;
  5. графики поставок;

Вместе с тем чаще всего, когда речь заходит о приложении к договору поставки, стороны имеют в виду спецификацию.

О ней и пойдет речь далее. Важно!

Понятие спецификации можно определить следующим образом: это документ на одну партию товара, составляемый и подписываемый поставщиком и покупателем, содержащий в себе существенные условия договора поставки, а также иные условия, необходимые для исполнения обязательств сторонами. Более подробную информацию о существенных условиях вы найдете в статье

«Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?»

.

Участники хозяйственной деятельности, решившие заключить между собой соглашение о поставке товара, могут определить предмет договора следующим образом:

  • Непосредственно в самом тексте договора, перечислив наименования, количество, а при необходимости цену и другие показатели товара.
  • В отдельном документе, которому стороны придают статус неотъемлемой части основного договора.

Первый вариант чаще используется в тех случаях, когда между сторонами происходит разовая поставка, а количество поставляемых предметов невелико, что дает возможность перечислить их в самом договоре. В такой ситуации применение спецификации необязательно. Второй способ определения предмета договора и других его условий используется как при разовых поставках (когда перечень товаров слишком большой), так и при долгосрочных отношениях, основанных на рамочном договоре.

В этом случае сам договор не содержит существенных условий поставки, но в нем обязательно делается ссылка на то, что существенные и иные условия будут согласованы сторонами в отдельном документе (приложении к договору). Обратите внимание! В последнем случае роль спецификации огромна: она несет в себе существенные условия поставки, а потому ее согласование сторонами обязательно.

Если поставщиком и покупателем не будет подписана спецификация к договору поставки, в которой должны быть согласованы существенные условия, то возможны следующие последствия:

  • Если поставка товара фактически была произведена, но на основании других документов, суд может квалифицировать такие отношения как разовую куплю-продажу (см., например, решение Арбитражного суда Воронежской области от 09.02.2018 по делу № А14-16345/2017).
  • Разовый договор на поставку будет признан незаключенным.
  • Рамочный договор не будет признан незаключенным, и стороны могут предъявить друг другу претензии, предусмотренные им.
  • В случае если такие другие документы будут содержать ссылки на договор поставки, суд может квалифицировать их как заключенные в рамках такого договора (см. решение Арбитражного суда Воронежской области от 27.02.2018 по делу № А14-24019/2017).

Вывод!

Таким образом, чтобы избежать возможных споров, спецификацию к договору рекомендуется все же подписывать. При этом необходимо предусматривать взаимные ссылки: в договоре — на спецификацию как неотъемлемое приложение к нему, и наоборот, в спецификации — на договор, к которому она заключена. Данные действия минимизируют возможные риски.

Таким образом, приложение к договору поставки, будь то спецификация или иной документ, в котором согласованы все существенные условия, является необходимым документом для подтверждения не только факта заключения соглашения, но и возможности применения к отношениям сторон условий договора, неотъемлемой частью которого является это приложение.

Договор ец

8.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 8.3. К Договору прилагаются: — Спецификация Товара (Приложение N 1); — График поставки Товара (Приложение N 2) (при выборе соответствующего условия в рамках п.

2.1 Договора); — Спецификация многооборотной тары (Приложение N 3) (если Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику) или Спецификация одноразовой тары (Приложение N 3) (если Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя); — График платежей (Приложение N 4) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.2 Договора);— ________________________________.(если п. 2.3 Договора предусмотрена выборка Товара/если п.

2.3 Договора предусмотрена выборка Товара, следует выбрать другую редакцию п. 4.2) 4.2. За нарушение сроков выборки Товара (п.

2.5 Договора) Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не выбранного в срок Товара за каждый день просрочки.

Рамочный договор поставки

В марте 2015 года в Гражданский кодекс РФ была введена ст. 429.1, которая регламентирует условия заключения рамочного договора.

Положения данной нормы могут применяться и к условиям договора поставки. Предметом договора поставки с открытыми условиями выступает определение общих принципов и обязанностей сторон, которые будут реализованы следующими способами:

  1. Иными вариантами, предусмотренными сторонами.
  2. Путем подачи заявок на поставку определенного количества изделий;
  3. Путем заключения отдельных соглашений поставки конкретных товаров;

Обратите внимание!

Наличие рамочного договора позволяет участникам сделки использовать его условия, если таковые не зафиксированы в соглашении о поставке.Типичным условием рамочного договора поставки будет являться оформление запросов покупателя по мере необходимости закупки группы товаров. При этом стоимость закупаемого имущества будет определяться на момент оформления запроса. Отличная статья 0 Найти:

Как составить спецификацию, образец

На сегодня нет унифицированной формы спецификации, так что сотрудники организаций и предприятий могут составлять ее в произвольной форме или, если в компании есть разработанный и утвержденный шаблон документа – по его образцу.

Главное, соблюсти всего два основных условия: по своей структуре она должна отвечать некоторым стандартам делопроизводства, а по содержанию – включать в себя ряд определенных данных. В «шапку» спецификации следует внести:

  1. номер и дату заключения договора, к которому она является приложением;
  2. обозначить название документа.
  3. номер спецификации, как приложения;

Вторая часть бланка является основной. Выглядит она практически всегда в виде таблицы, куда включаются следующие сведения:

  1. общая стоимость.
  2. единица их измерения;
  3. наименование товаров или материалов;
  4. количество;
  5. цена за штуку;

При необходимости таблицу можно дополнить и другими дополнительными данными.

Затем под таблицей не лишним будет вписать условия оплаты продукции по данной спецификации (они могут соответствовать условиям договора, а могут быть измененными – в зависимости от обстоятельств).

Дополнительное соглашение №____ к договору поставки № _______

г. ____________ «___» _____________ 20 __ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 1.1. Поставщик предоставляет Покупателю цену согласно Спецификации, подписанной обеими сторонами, которая является неотъемлемой частью Договора поставки.

1.2. Цена товара устанавливается в российских рублях с НДС и включает стоимость упаковки, маркировки и доставки товара Поставщиком. 1.3. Цены на товар, включённый в Перечни отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, определяются Сторонами в соответствии с Порядком установления предельно допустимых розничных цен, установленным Правительством Российской Федерации.

1.4. Согласно предоставленному Поставщиком мониторингу розничных цен, минимальная наценка на Товар составляет _____%. 1.5. Цены не могут быть увеличены в течение первых трёх месяцев с момента ввода товара в сеть. 1.6. Повышение цены вступает в силу исключительно с момента подписания сторонами новой Спецификации.

Цены на товары, указанные в Спецификации меняются в сторону повышения не чаще 1 раза в месяц и только с 15 числа месяца. 1.7. Изменение цены в сторону понижения является правом Поставщика и не может быть признано нарушением условий настоящего Договора. 1.8. Поставщик обязан письменно предупредить Покупателя о предстоящем повышении не позднее 01 числа месяца заказным письмом с уведомлением о вручении или доставкой курьером с отметкой о вручении.

Копию предупреждения Поставщик обязан отправить по электронной почте по следующему адресу: ___________. 1.9. При принятии решения о повышении цен, Покупатель исходит из минимальных розничных цен, существующих на рынке.

Для этого, в срок до 05 числа текущего месяца, Поставщик обязан предоставить обоснование повышения цены, а так же подтверждение изменения цен на рынке (чеки + таблица в электронной форме) на соответствующие товары из торговых точек, указанных Покупателем. 1.10. Список торговых точек может изменяться и дополняться по усмотрению Покупателя.

1.11. Если Поставщик указал в сопроводительных документах на поставку товара цены выше, чем указаны в подписанной Сторонами и действующей на момент поставки Спецификации, Поставщик в течение 7 дней с момента получения претензии от Покупателя, выплачивает штраф, размер которого рассчитывается по формуле: Ш = ((Ц1-Ц2)*Q)*10, где Ш – сумма штрафа Ц1 – цена, утверждённая в Спецификации Ц2 – фактическая(завышенная) цена, указанная в сопроводительных документах на поставку товара Q – количество единиц товара, поставленных за период 1.12. По итогам каждого месяца Поставщик выплачивает Покупателю вознаграждение (премию) в размере _____% от объёма закупок прошлого месяца с НДС. 1.13. Установленная в премия не выплачивается по отдельным видам социально значимых продовольственных товаров, указанных в Перечне, установленном Правительством РФ.

1.14. Выплата премии не является соглашением об изменении цены товара. 1.15. Премия, предусмотренная , выплачиваются Поставщиком в течение 5 календарных дней с момента получения документов от Покупателя.

1.16. Акты расчёта премий должны быть подписаны и переданы Поставщиком не позднее 7 календарных дней с момента передачи Покупателем. 1.17. В случае нарушения срока оплаты премии, а так же срока предоставления актов взаимозачётов и актов расчётов премии, предусмотренных п.п.

, настоящего дополнительного соглашения, Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

1.18. Поставщик ежемесячно на тридцать календарных дней снижает цену Покупателю не менее чем на 25% на одно наименование товара по выбору Покупателя. 1.19. В случае несвоевременного или неполного выполнения Поставщиком заказов Покупателя на товары, по которым Сторонами было согласовано снижение цены (), Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 100% от стоимости недопоставленных (не своевременно поставленных) товаров за весь согласованный Сторонами период снижения цен. 1.20. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

1.21. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора поставки № ___ от «____»__________20___ г., вступает в силу с «____» __________ 20____г. и действует до окончания договора поставки № ________ от «____»____________20___ г. 1.22. Документы, переданные сторонами по факсу, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении споров.

1.23. Со дня вступления в силу настоящего дополнительного соглашения все ранее подписанные дополнительные соглашения к договору поставки №_______ от «____»___________20____ г.

прекращают своё действие.

Оформление договора поставки товара

Важно Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке за два рабочих дня до предполагаемой поставки Товара. В уведомлении Поставщик указывает Грузоотправителя.

2.4. Отгрузку в адрес Покупателя Поставщик начинает только после поступления на свой расчетный счет денежных средств от Покупателя, в полной сумме, указанной в счете на оплату. По соглашению Сторон отгрузка может быть осуществлена до уплаты Покупателем полной стоимости Товара.

Оговорка о таком соглашении Сторон должна содержаться в Спецификациях. 2.5. Поставщик после доставки Товара до места приемки, указанного Покупателем, обязан немедленно уведомить последнего о доставке.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+